忘尘峰露营度假区项目员工及生活用房改造项目竞争性磋商公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
恩施州工程咨询有限公司受恩施州文化旅游投资开发有限公司的委托，依据《恩施州国有资本投资运营集团有限公司采购管理制度》，就忘尘峰露营度假区项目员工及生活用房改造项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合相应资格条件的供应商参加磋商。
一、项目概况
1.1项目编号：ESZX-CS-2024-017
1.2项目名称：忘尘峰露营度假区项目员工及生活用房改造项目
1.3建设地点：恩施市望城坡
1.4建设规模：本项目为忘尘峰露营度假区项目员工及生活用房改造项目，主要包括员工宿舍、办公区及食堂三个部分。总建筑面积约1500平方米，建设内容包含原建筑室内装饰拆除、重新装修、办公家具等采购。（具体采购内容详见工程量清单全部内容）
二、采购范围
按照磋商文件及合同约定的范围以及采购人审核通过的施工图和采购人需求进行施工，直至工程竣工验收合格及整体移交、工程缺陷责任期内的修复、工程质量保修期内的保修工作，以及发包人指定承包人完成的其他工作。
三、供应商资格要求
3.1供应商需同时具备以下资质条件：
（1）施工资质：供应商须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并具备有效期内的安全生产许可证。
（2）项目经理：供应商拟派项目经理应具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），并是本单位注册人员，且未担任其他在施建设工程项目的任何职务（提供承诺函）。（需提供拟派人员劳动合同和响应文件递交截止时间前的连续3个月的养老保险参保证明，养老参保证明如为社保查询官网网上打印的，须加盖供应商公章）
（3）在中华人民共和国工商行政管理部门注册，供应商具有独立法人资格和有效的营业执照。
（4）供应商近三年（2021年1月1日至今，以合同签订时间为准）至少独立完成过1项类似业绩，类似业绩是指至少独立完成过一个单项合同金额在200万元及以上的建筑工程或装饰装修工程项目施工业绩。
（5）根据（恩施州人社函[2017]35号）规定，在本项目响应文件递交截止时间前，供应商应无“拖欠劳动者工资受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的”或“因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕”的情形。（供应商应作出承诺，否则其投标申请将被拒绝）。
（6）供应商不得存在以下二种失信行为：（1）被信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；（2）被中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
（7）近年来，供应商企业、法定代表人、拟委任的项目经理、项目技术负责人应无行贿犯罪记录，提供无行贿犯罪记录承诺函（近年来指：2020 年1月1日起至响应文件递交截止日前）。
3.2 本次磋商不接受联合体投标。
3.3 本项目不划分标段。
四、采购预算及工期期限
4.1采购预算：人民币登录即可免费查看.68元。
4.2采购控制价：项目的最高限价为人民币登录即可免费查看.68元，超过控制价上限报价的将作否决处理。
4.3合同履行期限（质保期）要求：合同履行期限60 日历天；质保期为整体 2 年，涉水类 5 年，自项目验收合格交付之日起算。
五、资格审查方式
本次采购采用资格后审方式。
六、磋商文件的获取
6.1获取时间：2024年05月21日至2024年05月23日每日上午8:30至中午11：30，下午14:30至17:00时止(法定节假日除外)。
6.2获取地址：恩施市金龙大道中段西侧国投大厦 710恩施工程咨询有限公司。
6.3获取方式：现场获取。法定代表人持法人身份证明及身份证原件，或授权委托人持法定代表人授权委托书原件、授权委托人身份证原件；须提供有效的营业执照副本加盖单位鲜章的复印件一套。
6.4售价：300元/套。
6.5磋商代理费用：本项目磋商代理费用按国家发改委计价格[2002]1980号、发改价格[2011]534号、鄂建文[2023]35号文件规定标准的100%计取，由成交供应商支付（在领取成交确认书时一次性支付给代理机构）。
七、磋商文件的递交
7.1递交开始时间：2024年05月31日上午8:40时。
7.2递交截止时间：2024年05月31日上午09:00时止。
7.3递交地址：恩施市金龙大道中段西侧国投大厦 7楼709开标室。
7.4逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
八、发布公告的媒介
本次磋商公告在恩施州公共资源交易中心官网州国投集团招标采购版块及恩施州国有资本投资运营集团有限公司官网上发布。
九、联系方式
采购人：恩施州文化旅游投资开发有限公司
地 址：恩施市金龙大道中段西侧国投大厦 8楼
联系人：登录即可免费查看
联系电话：登录即可免费查看
采购代理机构：恩施州工程咨询有限公司
地 址：恩施市金龙大道中段西侧国投大厦 7楼
联系人：登录即可免费查看
联系电话：登录即可免费查看
一、项目概况
1.1项目编号：ESZX-CS-2024-017
1.2项目名称：忘尘峰露营度假区项目员工及生活用房改造项目
1.3建设地点：恩施市望城坡
1.4建设规模：本项目为忘尘峰露营度假区项目员工及生活用房改造项目，主要包括员工宿舍、办公区及食堂三个部分。总建筑面积约1500平方米，建设内容包含原建筑室内装饰拆除、重新装修、办公家具等采购。（具体采购内容详见工程量清单全部内容）
二、采购范围
按照磋商文件及合同约定的范围以及采购人审核通过的施工图和采购人需求进行施工，直至工程竣工验收合格及整体移交、工程缺陷责任期内的修复、工程质量保修期内的保修工作，以及发包人指定承包人完成的其他工作。
三、供应商资格要求
3.1供应商需同时具备以下资质条件：
（1）施工资质：供应商须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并具备有效期内的安全生产许可证。
（2）项目经理：供应商拟派项目经理应具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），并是本单位注册人员，且未担任其他在施建设工程项目的任何职务（提供承诺函）。（需提供拟派人员劳动合同和响应文件递交截止时间前的连续3个月的养老保险参保证明，养老参保证明如为社保查询官网网上打印的，须加盖供应商公章）
（3）在中华人民共和国工商行政管理部门注册，供应商具有独立法人资格和有效的营业执照。
（4）供应商近三年（2021年1月1日至今，以合同签订时间为准）至少独立完成过1项类似业绩，类似业绩是指至少独立完成过一个单项合同金额在200万元及以上的建筑工程或装饰装修工程项目施工业绩。
（5）根据（恩施州人社函[2017]35号）规定，在本项目响应文件递交截止时间前，供应商应无“拖欠劳动者工资受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的”或“因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕”的情形。（供应商应作出承诺，否则其投标申请将被拒绝）。
（6）供应商不得存在以下二种失信行为：（1）被信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；（2）被中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
（7）近年来，供应商企业、法定代表人、拟委任的项目经理、项目技术负责人应无行贿犯罪记录，提供无行贿犯罪记录承诺函（近年来指：2020 年1月1日起至响应文件递交截止日前）。
3.2 本次磋商不接受联合体投标。
3.3 本项目不划分标段。
四、采购预算及工期期限
4.1采购预算：人民币登录即可免费查看.68元。
4.2采购控制价：项目的最高限价为人民币登录即可免费查看.68元，超过控制价上限报价的将作否决处理。
4.3合同履行期限（质保期）要求：合同履行期限60 日历天；质保期为整体 2 年，涉水类 5 年，自项目验收合格交付之日起算。
五、资格审查方式
本次采购采用资格后审方式。
六、磋商文件的获取
6.1获取时间：2024年05月21日至2024年05月23日每日上午8:30至中午11：30，下午14:30至17:00时止(法定节假日除外)。
6.2获取地址：恩施市金龙大道中段西侧国投大厦 710恩施工程咨询有限公司。
6.3获取方式：现场获取。法定代表人持法人身份证明及身份证原件，或授权委托人持法定代表人授权委托书原件、授权委托人身份证原件；须提供有效的营业执照副本加盖单位鲜章的复印件一套。
6.4售价：300元/套。
6.5磋商代理费用：本项目磋商代理费用按国家发改委计价格[2002]1980号、发改价格[2011]534号、鄂建文[2023]35号文件规定标准的100%计取，由成交供应商支付（在领取成交确认书时一次性支付给代理机构）。
七、磋商文件的递交
7.1递交开始时间：2024年05月31日上午8:40时。
7.2递交截止时间：2024年05月31日上午09:00时止。
7.3递交地址：恩施市金龙大道中段西侧国投大厦 7楼709开标室。
7.4逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
八、发布公告的媒介
本次磋商公告在恩施州公共资源交易中心官网州国投集团招标采购版块及恩施州国有资本投资运营集团有限公司官网上发布。
九、联系方式
采购人：恩施州文化旅游投资开发有限公司
地 址：恩施市金龙大道中段西侧国投大厦 8楼
联系人：登录即可免费查看
联系电话：登录即可免费查看
采购代理机构：恩施州工程咨询有限公司
地 址：恩施市金龙大道中段西侧国投大厦 7楼
联系人：登录即可免费查看
联系电话：登录即可免费查看
微信扫码关注
