大剧院东北侧地块A项目(一期)项目工程施工
微信分享
关注项目
标讯收藏
项目名称 | 省份 | ||
业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
总投资 | 建设年限 | ||
建设地点 | |||
审批机关 | 审批事项 | ||
审批代码 | 批准文号 | ||
审批时间 | 审批结果 | ||
建设内容 |
大剧院东北侧地块 A 项目 (一期) 项目工程施工
发布日期:2023-11-27
发布日期:2023-11-27
合同名称 | 大剧院东北侧地块 A 项目 (一期) 项目工程施工 | 发包人 | 济南西城世中置业有限公司 |
承包人 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 合同工期 | 794 |
合同价款 | 登录即可免费查看元 | 合同规模 | 空元/㎡ |
工程项目地点 | 济南市槐荫区西至腊山河东路,东临纵支7号路,南临威海路,北临横支6号路 | 合同签订时间 | 2023-11-27 |
质量标准 | 合格 | 合同生效时间 | 2023-11-27 |
违约责任 | 发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。此外,合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。承包人应承担因其违约行为而增加的费用和(或)延误的工期此外,合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。 | 履约担保 | 无 |
解决争议的办法 | 合同当事人可以就争议自行和解,自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件,双方均应遵照执行。合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解,调解达成协议的,经双方签字并盖章后作为合同补充文件,双方均应遵照执行。 | 支付担保 | 无 |
其他内容 | 因合同及合同有关事项产生的争议,合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议:(1)向约定的仲裁委员会申请仲裁;(2)向有管辖权的人民法院起诉 | 备注 | 空 |