聊热入济长距离供热城区配套管网工程勘察
微信分享
关注项目
标讯收藏
项目名称 | 省份 | ||
业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
总投资 | 建设年限 | ||
建设地点 | |||
审批机关 | 审批事项 | ||
审批代码 | 批准文号 | ||
审批时间 | 审批结果 | ||
建设内容 |
聊热入济长距离供热城区配套管网工程勘察
发布日期:2024-05-11
发布日期:2024-05-11
合同名称 | 聊热入济长距离供热城区配套管网工程勘察 | 发包人 | 济南热力集团有限公司 |
承包人 | 济南市勘察测绘研究院 | 合同工期 | 30 |
合同价款 | 登录即可免费查看元 | 合同规模 | 41.168km元/㎡ |
工程项目地点 | 历城区、市中区、历下区、天桥区、槐荫区、高新区、章丘区 | 合同签订时间 | 2024-04-03 |
质量标准 | 合格 | 合同生效时间 | 2024.4.3 |
违约责任 | 6.1未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地,属于发包人责任的,双方协商解决;属于勘察人责任的,费用自理,工期不予顺延。 6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担,因此延期提交成果的,按照6.4处理。 6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,已进行勘察工作的,发包人应向勘察人按实际工作量结算工程款。6.4由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交符合本合同质量要求的勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之二。 6.5本合同所约定的损失包括直接损失和预期利益损失。 6.6勘察人违反本合同约定的,发包人有权在尾款中将发包人损失、违约金予以直接扣除。 6.7如因本合同产生争议的,违约方应当承担守约方所支出的诉讼费、保全费、律师费、保全保险费等全部费用。 6.8双方违反上述条款,事实清楚,按照甲方相关规章制度条款执行;情节严重,发生纠纷的按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》、《山东省安全生产条例》等相关法律、法规执行。 | 履约担保 | 无 |
解决争议的办法 | 本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,协商或调解不成时,确定按以下第 2 种方式处理: 1.提交济南仲裁委员会仲裁; 2.依法向发包方所在地人民法院起诉。 | 支付担保 | / |
其他内容 | / | 备注 | 空 |