湖州管理中心2024年房建设计服务项目邀请公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
（被邀请单位名称）：
根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购湖州管理中心2024年房建设计服务项目已由公司，并邀请贵单位前来参与报价。
一、项目概况和采购范围
1、项目概况：湖州管理中心2024年房建设计服务项目已由公司批准建设实施，资金来源为：100%自筹，已具备采购条件，项目发包人为浙江省交通投资集团有限公司申苏浙皖分公司，本项目采购由浙江省交通投资集团有限公司申苏浙皖分公司负责本次采购事宜。
2、采购内容和范围: 本次采购设1个标段共1个合同段，主要为对南太湖收费站局部改造、织里收费站停车库改造、管理中心办公楼局部改造等进行设计。原设计图纸由发包人提供，承包人需提供部分结构、装修、水电设计图。中标单位与浙江省交通投资集团有限公司申苏浙皖分公司签订合同。
3、服务期限: 合同签订后30天内完成所有设计任务并出具施工图。
4、服务质量要求或服务标准: 按照建筑结构、装饰、消防设计标准及相关给排水、电气规范执行，提供设计图纸3套及效果图；
二、供应商资格要求
（1）资质要求: 投标人须具备建筑行业（建筑工程）乙级或以上资质。持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照或事业单位法人证书，并在业绩、人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力。
（2）业绩要求: 自2021年1月1 日以来（以合同签订日期为准），完成过房建类工程（设计合同6万以上项目）设计业绩。
（3）项目负责人要求:项目负责人有工程师（含）以上职称。
（4）信誉要求: 近三年内（自2021年1月1日至响应截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】。
（5）其他要求： （由采购人视采购项目情况填写，无则填“/”）
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。
三、采购文件的获取
1、采购文件网上下载时间：2024年 2月18日至2024年2月21日（北京时间，下同）。（不得少于1个工作日，且与系统设置时间一致）
2、潜在供应商仅需通过浙江交通集团电子招标采购管理系统进行供应商注册即可，网址为https://cncico.zjgzzc.com/cms/default/webfile/index.html
，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放，网址为网址https://cncico.zjgzzc.com/cms/default/webfile/index.html。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2024年2月21日 16时00分。采购人将于2024年2月22日前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。（澄清或者修改应在递交首次响应文件截止之日1个工作日前）
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为：2024年2月23日13时30 分；（不得少于1个工作日）
2、响应文件递交方式
电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。
纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至 浙江省交通投资集团有限公司申苏浙皖分公司（地址：浙江省湖州市吴兴区环渚街道大钱路77号，联系人：登录即可免费查看，电话：登录即可免费查看）。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。
纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。
4、响应文件开启时间：2024年2月23日13时30分。
五、确认
你单位收到本邀请书后，请于2024年2月21日4时00分前通过浙江交通集团电子招标采购管理系统平台在线确认是否参加本次采购活动。未在规定时间内回复的，视为放弃参加本项目采购活动。
六、联系方式
1、采 购 人：浙江省交通投资集团有限公司申苏浙皖分公司
地 址：浙江省湖州市吴兴区环渚街道大钱路77
联 系 人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
2、监督部门：浙江沪杭甬高速公路股份有限公司纪检监察室
地 址：杭州市钱江新城五星路199号明珠国际商务大楼2号楼5楼
电 话：0571-87985588
3、系统维护联系电话：（0571）86906758
采购人：（招标单位签章）
日 期：2024年2月
根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购湖州管理中心2024年房建设计服务项目已由公司，并邀请贵单位前来参与报价。
一、项目概况和采购范围
1、项目概况：湖州管理中心2024年房建设计服务项目已由公司批准建设实施，资金来源为：100%自筹，已具备采购条件，项目发包人为浙江省交通投资集团有限公司申苏浙皖分公司，本项目采购由浙江省交通投资集团有限公司申苏浙皖分公司负责本次采购事宜。
2、采购内容和范围: 本次采购设1个标段共1个合同段，主要为对南太湖收费站局部改造、织里收费站停车库改造、管理中心办公楼局部改造等进行设计。原设计图纸由发包人提供，承包人需提供部分结构、装修、水电设计图。中标单位与浙江省交通投资集团有限公司申苏浙皖分公司签订合同。
3、服务期限: 合同签订后30天内完成所有设计任务并出具施工图。
4、服务质量要求或服务标准: 按照建筑结构、装饰、消防设计标准及相关给排水、电气规范执行，提供设计图纸3套及效果图；
二、供应商资格要求
（1）资质要求: 投标人须具备建筑行业（建筑工程）乙级或以上资质。持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照或事业单位法人证书，并在业绩、人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力。
（2）业绩要求: 自2021年1月1 日以来（以合同签订日期为准），完成过房建类工程（设计合同6万以上项目）设计业绩。
（3）项目负责人要求:项目负责人有工程师（含）以上职称。
（4）信誉要求: 近三年内（自2021年1月1日至响应截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】。
（5）其他要求： （由采购人视采购项目情况填写，无则填“/”）
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。
三、采购文件的获取
1、采购文件网上下载时间：2024年 2月18日至2024年2月21日（北京时间，下同）。（不得少于1个工作日，且与系统设置时间一致）
2、潜在供应商仅需通过浙江交通集团电子招标采购管理系统进行供应商注册即可，网址为https://cncico.zjgzzc.com/cms/default/webfile/index.html
，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放，网址为网址https://cncico.zjgzzc.com/cms/default/webfile/index.html。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2024年2月21日 16时00分。采购人将于2024年2月22日前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。（澄清或者修改应在递交首次响应文件截止之日1个工作日前）
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为：2024年2月23日13时30 分；（不得少于1个工作日）
2、响应文件递交方式
电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。
纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至 浙江省交通投资集团有限公司申苏浙皖分公司（地址：浙江省湖州市吴兴区环渚街道大钱路77号，联系人：登录即可免费查看，电话：登录即可免费查看）。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。
纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。
4、响应文件开启时间：2024年2月23日13时30分。
五、确认
你单位收到本邀请书后，请于2024年2月21日4时00分前通过浙江交通集团电子招标采购管理系统平台在线确认是否参加本次采购活动。未在规定时间内回复的，视为放弃参加本项目采购活动。
六、联系方式
1、采 购 人：浙江省交通投资集团有限公司申苏浙皖分公司
地 址：浙江省湖州市吴兴区环渚街道大钱路77
联 系 人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
2、监督部门：浙江沪杭甬高速公路股份有限公司纪检监察室
地 址：杭州市钱江新城五星路199号明珠国际商务大楼2号楼5楼
电 话：0571-87985588
3、系统维护联系电话：（0571）86906758
采购人：（招标单位签章）
日 期：2024年2月
微信扫码关注
