新蔡县棠村镇污水处理站建设项目施工标段
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
新蔡县棠村镇污水处理站建设项目
建设 工程施 百
住房城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
目 录
第一部分合同协议书 1
一、工程概况
二、合同工期
三、质量标准
乙
四、签约合同价与合同价格形式 2
五、项目经理
六、合同文件构成 2
七、承诺
3
八、词语含义 3
九、签订时间 3
十、签订地点
十一、补充协议
十二、合同生效
十三、合同份数
第二部分通用合同条款 5
第三部分专用合同条款 6
1.一般约定 6
2.发包人
0
3.承包人 11
4.监理人 13
1
5.工程质量
6.安全文明施工与环境保护
14
14
7.工期和进度
…· 15
8.材料与设备.…
9.试验与检验
10. 变更
11.价格调整
,17
17
18
, 19
12.合同价格、计量与支付 20
1、单价合同
20
2、总价合同
,20
13.验收和工程试车.
22
竣工结算
23
14.
15.缺陷责任期与保修. 24
16.违约
25
17.不可抗力 26
18.保险 27
19.争议解决
27
附件
29
2
第一部分合同协议书
发包人(全称): 驻马店市生态环境局新蔡分局
承包人(全称): 河南本洪建设工程有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就
新蔡县棠村镇污水处理站建设项目工程施工及有关事项协商一
致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称: 新蔡县棠村镇污水处理站建设项目
2.工程地:驻马店市新蔡县
O
3.工程立项批准文号:新发改<2021>370号。
4.工程内容:新蔡县棠村镇污水处理站建设项目棠村镇政府所在地污
水处理站及配套污水管网建设,项目实施地点位于棠村镇。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
5.工程承包范围: 以工程量清单、施工图纸内容和招标文件组成为
准
O
二、合同工期
计划开工日期:_2023_年_12_月_14_日。
计划竣工日期:2024 年_2月 12_日。
工期总日历天数:_ 60 天。工期总日历天数与根据前述计划开
竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合 合格 标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1
1.签约合同价为:
人民币(大写) 伍佰壹拾贰万叁仟壹佰陆拾元捌角贰分
(¥ 登录即可免费查看.82 元);
其中:
(1)安全文明施工费:
人民币(大写) 捌万伍仟玖佰叁拾陆元伍角整
(¥ 85936.50 元);
(2)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写) / (¥ / 元);
(3)专业工程暂估价金额:
人民币(大写) / (¥ / 元);
(4)暂列金额:
人民币(大写) / (¥ / 元)。
合同价格形式:固定合同单价。工程按进度拨款,中标施工单位
进场后,申请拨付中标工程款的30%;中标施工单位完成合同合格工
程量的70%,申请拨付中标金额20%的工程款,中标施工单位完成合
同合格工程量的90%,申请拨付中标金额20%的工程款,中标企业完
成全部工程量,提交验收申请报告后申请拨付中标工程款的10%,中
标企业需提交工程计量报验单,经业主和监理核实后拨付;工程竣工
经发包人和监理单位共同验收合格后,中标企业编制竣工决算。编制
的竣工决算经管理部门审核后,送交审计部门进行决算审计,审计部
门出据审计报告后,拨付至审计价款的97%;剩余审计价款的3%作
为工程质量保证金,待工程运行一年后,若未出现质量问题,由中标
企业提出用款申请,经发包方审核后,拨付资金。
2
五、项目经理
承包人项目经理: 沈焕焕
O
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)中标通知书;
(2)投标函及其附录;
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)图纸;
(7)已标价工程量清单或预算书;
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同
文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补
充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同
条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资
金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保
工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期
内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺
3
不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于 2023 年12
十、签订地点
月 14 日签订。
本合同在驻马店市生态环境局新蔡分局签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同
的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 签订双方加章后 生效。
十三、合同份数
本合同一式 陆 份,均具有同等法律效力,发包人执叁份,
承包人执叁份。
发包人: (公章) 承包人: (公章)
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
泖,
委托代理人(签字): 委托代理人(签字):
地 址: 地 址:
4
第二部分通用合同条款
详见住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局发布的《建
设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用合同条款
部分
?
2
5
第三部分专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括: 该项合同文件所作出的补充
和修改。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人:
1.1.2.4监理人:
名 称: 河南汇元工程咨询有限公司 ;
资质类别和等级: 工程监理市政公用工程专业乙级
;
联系电话:
电子信箱:
通信地址
O
1.1.2.5 设计人:
名 称: 上海汇浦规划建筑设计有限公司 ;
资质类别和等级:工程设计市政行业排水工程专业乙级
联系电话:
电子信箱:
通信地址:
O
1.1.3工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:
o
6
1.1.3.9 永久占地包括:_
O
1.1.3.10
临时占地包括:临时设施、配料加工场地、临时道
路等。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件:现行的国家、地方及行业
标准规范
O
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括:_国家、地方及行业现行
的标准和规范。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:
>
发包人提供国外标准、规范的份数:
发包人提供国外标准、规范的名称:_ /
O
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:∠。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为: 执行通用条款第1款
O
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
8
发包人向承包人提供图纸的期限:开工7天前
发包人向承包人提供图纸的数量: 1套
发包人向承包人提供图纸的内容:
O
1.6.2承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括:施工组织设计、施工进
度计划等;
7
承包人提供的文件的期限为:开工7天前
承包人提供的文件的数量为: /
承包人提供的文件的形式为:纸质版
发包人审批承包人文件的期限:
O
1.6.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定:执行通用条款第1.6.5项
O
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 1 天内将与合同有关的通
知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、
确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点:另行约定
发包人指定的接收人为:_ 另行约定
O
承包人接收文件的地点: 另行约定
承包人指定的接收人为: 另行约定
O
监理人接收文件的地点: 另行约定
监理人指定的接收人为: 另行约定
O
1.10 交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定:执行通用条款第1.10.1项
O
1.10.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定:
O
发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件,并应按
O
照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的
场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损
坏的,承包人负责修复并承担由此增加的费用。
除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外,承包
人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和
交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建
的场内临时道路和交通设施。
场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用条款中约
定。
1.10.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用
和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程
自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求
或其他类似性质的文件的著作权的归属:执行通用条款第1.11.1
项 O
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行通用条款 2
第1.11.1项。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:
执行通用条款第1.11.2项。
1.11.3关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行
通用条款第1.11.2项。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术
9
秘密的使用费的承担方式: 执行通用条款第1.11.4项
O
1.12工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:
O
允许调整合同价格的工程量偏差范围:
O
2.发包人
2.1 发包人代表
发包人代表:
姓 名:
9
身份证号:
职 务:
联系电话:
电子信箱:
通信地址:
O
发包人对发包人代表的授权范围如下:
O
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求:执行通用条款第2.4.1
项
O
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:执行通
用条款第2.2.2项
o
2.3 资金来源证明及支付担保
10
发包人提供资金来源证明的期限要求 O
发包人是否提供支付担保:
O
发包人提供支付担保的形式:
O
3.承包人
3.1承包人的一般义务
(1)承包人提交的竣工资料的内容:竣工工程概况;图纸
会审记录;施工组织方案和技术交底资料;材料、构配件、成品
出厂证明和检验报告;施工记录;试验报告;检验批;竣工自检
记录;隐检记录;工程质量检验评定资料;变更记录;竣工图;
施工日记等
o
承包人需要提交的竣工资料套数:
O
承包人提交的竣工资料的费用承担: 自行承担
O
承包人提交的竣工资料移交时间: /
O
承包人提交的竣工资料形式要求:按行业要求装订的纸质
版。
(2)承包人应履行的其他义务:
O
3.2项目经理
8
3.2.1
项目经理:
姓 名: 沈焕焕
身份证号: 411425198709102716
建造师执业资格等级: 建筑二级
建造师注册证书号: 豫241181942599
建造师执业印章号: /
11
安全生产考核合格证书号:豫建安B(2023)1399065
;
承包人对项目经理的授权范围如下: 代表承包人履行合同
的全部内容 o
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:不少于22天
o
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险
证明的违约责任:执行通用条款第3.2.1项
O
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:
/
O
3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任:处以合同金额
5%的罚款
O
3.2.3
承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:
O
3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报
告的期限:接到开工通知后7天内
O
3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约
责任:报监理人并征得发包人书面同意
O
3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:
O
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:
O
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:
O
3.5 分包
12
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括: 不允许分包
O
主体结构、关键性工作的范围:_
O
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括:
O
其他关于分包的约定:
O
3.5.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定:
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始
时间:执行通用条款第3.6款
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保: 否
O
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容:
O
关于监理人的监理权限: 执行通用条款第4.1款
O
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费
用承担的约定:
4.2监理人员
总监理工程师:
姓 名: 杨亚磊 y
13
职 务: 总监理工程师 ;
监理工程师执业资格证书号: 41011428 ;
联系电话:
电子信箱:
通信地址:
9
关于监理人的其他约定:
O
4.3商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人
授权监理人对以下事项进行确定:
(1) 执行通用条款第4.4项
(2) 执行通用条款第4.4项
(3) 执行通用条款第4.4项
O
5.工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求:
关于工程奖项的约定:
5.2 隐蔽工程检查
5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:
收到隐蔽验收书面通知24小时内
监理人不能按时进行检查时,应提前 1 小时提交书面延
期要求。
关于延期最长不得超过: 2 小时。
6.安全文明施工与环境保护
14
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: 合
同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产要求
6.1.2关于治安保卫的特别约定:_承包人应与当地公安部
门协商在现场建立治安管理机构或联防组织统一管理施工场地
的治安保卫事项,履行合同工程的治安保卫责任
关于编制施工场地治安管理计划的约定:执行通用条款第
6.1.4项.
6.1.3文明施工
合同当事人对文明施工的要求:依据河南省住建厅《城市
房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》第3.2
条明确扬尘防治的目标,具体内容和责任。
6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:随
工程进度全额支付。
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内
容:成品保护和工程保修工作的管理措施;任何可能的紧急情况
的处理措施、预案及抵抗风险的措施;与发包人、监理人及设计
人的配合
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定: 开工7天
前
15
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出
修改意见的期限:收到详细的施工组织设计后7天内
O
7.2施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出
修改意见的期限:收到修订的施工进度计划后7天内
O
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限: 开工7天前
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:另行约定
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: 依据
发包人要求
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起3
天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除
合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线
和水准点及其书面资料的期限:开工3天前
o
7.5工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:
7.5.2因承包人原因导致工期延误
16
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法
为:
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:_
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定:执行通用条款第7.6款
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:
(1)
(2)
(3)
O
7.8
提前竣工的奖励
7.8.1提前竣工的奖励:
o
8.材料与设备
8.1材料与工程设备的保管与使用
参
8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:
8.2样品
8.2.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名
称、规格、数量要求:
8.3 施工设备和临时设施
8.3.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定:_发包人和承包人协商
9.试验与检验
17
9.1试验设备与试验人员
9.1.1试验设备
施工现场需要配置的试验场所:
施工现场需要配备的试验设备:
施工现场需要具备的其他试验条件:
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定:执行通用条款第9.4款
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定:执行通用条款第10.1款
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限: 7天内
O
发包人审批承包人合理化建议的期限: 7天内
O
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程
经济效益的奖励的方法和金额为:
10.7暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览
表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
18
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /
种方式确定。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取
第/ 种方式确定。
第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定:
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定:按发包人的要求使用
11.价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定: 否
因市场价格波动调整合同价格,采用以下第 2 种方式对
合同价格进行调整:
第1种方式:采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及
其来源的约定:
第2种方式:采用造价信息进行价格调整。
(2)关于基准价格的约定:
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载
明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料
单价涨幅以基准价格为基础超过5%时,或材料单价跌幅以已标
价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5_%时,其超
19
过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价
高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基
准价格为基础超过5 %时,材料单价涨幅以已标价工程量清单
或预算书中载明材料单价为基础超过5 %时,其超过部分据实
调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价
等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以
基准单价为基础超过±5 %时,其超过部分据实调整。
第3种方式:其他价格调整方式:_因不可抗力协商解决
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围:
风险费用的计算方法:
风险范围以外合同价格的调整方法:
2、总价合同。
风险范围以外合同价格的调整方法:
3、其他价格方式:
12.2预付款
12.2.1付款的支付
付款支付比例或金额:工程按进度拨款,中标施工单位进场后,
申请拨付中标工程款的30%;中标施工单位完成合同合格工程量的
20
70%,申请拨付中标金额20%的工程款,中标施工单位完成合同合格
工程量的90%,申请拨付中标金额20%的工程款,中标企业完成全部
工程量,提交验收申请报告后申请拨付中标工程款的10%,中标企业
需提交工程计量报验单,经业主和监理核实后拨付;工程竣工经发包
人和监理单位共同验收合格后,中标企业编制竣工决算。编制的竣工
决算经管理部门审核后,送交审计部门进行决算审计,审计部门出据
审计报告后,拨付至审计价款的97%;剩余审计价款的3%作为工程
质量保证金,待工程运行一年后,若未出现质量问题,由中标企业提
出用款申请,经发包方审核后,拨付资金
O
预付款支付期限:
O
预付款扣回的方式:
O
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限:
O
O
预付款担保的形式为:
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则:符合最新颁布的国家及行业标准
O
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定:
o
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定:
O
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定:执行通用条款第12.3.4项
O
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第
21
12.3.4项(总价合同的计量)约定进行计量:
O
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序:
O
12.4工程进度款支付
经双方协商,选定付款周期是:
O
12.4.1进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定:按发包人要求的格式编制
12.4.2 进度付款申请单的提交
(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:
O
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:_应附相关证
明材料
O
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:
12.4.3进度款审核和支付
(1)监理人审查并报送发包人的期限: 7天内
o
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: /
(2)发包人支付进度款的期限:
O
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: /
O
12.4.4 支付分解表的编制
1、总价合同支付分解表的编制与审批: 按发包人要求
2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: /
13.验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时,应提前_2小时提交书
22
面延期要求。
关于延期最长不得超过: 2 小时。
13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定: 执行通用条款第13.2.2项
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书
的违约金的计算方法:
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限:_7天内完成工程的移交
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的
计算方法为: 依照国家相关法律法规规定
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:依照国
家相关法律法规规定
13.3.1 试车程序
工程试车内容:
(1)单机无负荷试车费用由 承担;
(2)无负荷联动试车费用由 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定:
13.6 竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限: 7天内
O
23
14. 竣工结算
14.1竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限: 28 天内
竣工付款申请单应包括的内容: 执行通用条款第14.1
款及发包人要求的其他证明材料
14.2竣工结算审核
发包人审核竣工付款申请单的期限:
发包人完成竣工付款的期限:
关于承包人收款账户的约定:
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数:
O
承包人提交最终结算申请单的期限:
14.4.2最终结清证书和支付
O
(1)发包人完成最终结清申请单的审核并颁发最终结清证
书的期限:执行通用条款
(2)发包人完成支付的期限:
15.缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限:自实际竣工并交付使用之日起12
个月
15.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定: 是
24
15.2.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式:
(1)质量保证金保函,保证金额为: ;
(2) 3%的工程款;
(3)其他方式:_
15.2.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式:
(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保
证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金
额;
(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;
(3)其他扣留方式:_
关于质量保证金的补充约定:
15.3保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为:按国家规定
15.3.2修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:_24小小时内
16.违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形 执行通用条款第16.1.1项
发包人违约的其他情形:
16.1.2 发包人违约的责任
25
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工
通知的违约责任:
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责
任:
(3)发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定,
自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不
符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变
更等情况的违约责任:
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,
导致承包人无法复工的违约责任:
(7)其他:
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项(发包人违约的情形)约定暂停施工满
天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现
的,承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形: 执行通用条款第16.2.1项
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法:
16.2.3因承包人违约解除合同
26
关于承包人违约解除合同的特别约定: 执行通用条款
第16.2.3项
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工
程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承
担方式:
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力
的其他情形:
17.2因不可抗力解除合同
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后_
天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定:
18.2 其他保险
关于其他保险的约定:
O
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: 是
18.3通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定:
19.争议解决
19.1争议评审
27
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:
19.2争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定:
O
选定争议评审员的期限:
O
争议评审小组成员的报酬承担方式:
O
其他事项的约定:
O
19.3争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定: 另行约定
19.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(1)种方式
解决:
(1)向 项目所在地 仲裁委员会申请仲裁;
(2)向 项目所在地 人民法院起诉。
发包人: (公章) 承包火:(公章)
签订日期: 年 月 日
28
附件
协议书附件:
专用合同条款附件:
附件1:工程质量保修书
29
附件1:
工程质量保修书
发包人(全称): 驻马店市生态环境局新蔡分局
承包人(全称): 河南本洪建设工程有限公司
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程
质量管理条例》,经协商一致就 新蔡县棠村镇污水处理站建设项
目(工程全称)签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担
工程质量保修责任。
二、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 12_个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收
之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任
期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之
日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人
可以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立
即到达事故现场抢修。
30
3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管
理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,
采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人
提出保修方案,承包人实施保修。
4.质量保修完成后,由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项:
O
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,
作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章): 承包人(公章):
地 址: 地 址:
法定代未人(鉴宇)A2 法定代表人(签字)zεσ0° 办》
委托代理人(签字): 委托代理人(签字):
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
邮政编码: 邮政编码:
31
微信扫码关注
