四川省公路院宏途新材科技有限公司高韧性混凝土预制构件二期生产线建设厂区改建项目（拌合站建设）询比公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
1. 询比条件
四川省公路院宏途新材科技有限公司拟实施高韧性混凝土预制构件二期生产线项目，建设资金来源为企业自筹。项目发包人为四川省公路院宏途新材科技有限公司。本项目目前已具备询比条件，现由项目发包人作为询比人，对本项目拌合站建设进行公开询比。
2. 项目概况与询比范围
2.1工程概况：
本项目工程地点位于雅安市雨城区西门南路 173 号。按照高韧性混凝土预制构件二期生产线建设的要求，需建设安装整套混凝土生产线，包括1.5m³立轴行星式搅拌机、配料系统、除尘系统及其配套设备等，详见技术规范。
2.2询比范围：
本次询比为四川省公路院宏途新材科技有限公司高韧性混凝土预制构件二期生产线项目厂区拌合站建设，划分为BHZ2024一个标段；
2.3建设工期：
预计工期：40个日历天。缺陷责任期为36个月。
3. 报价人资格要求
3.1资格要求
1、具有独立法人资格，持有有效营业执照、基本账户开户许可证或基本账户信息表、安全生产许可证；
2、业绩要求：自2021年1月1日（以竣工或完工时间为准）至今，完成100万元以上混凝土拌合站建设项目1个及以上。
注：业绩中拌合站建设项目可为合同中包含该施工内容的项目或者单独合同的项目。
3、财务要求：近一年（2022年或2023年）财务净资产收益率≥0；
4、人员、信誉、设备等方面具有相应的施工和管理能力；
5、信誉要求：
（1）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人的报价人，不得参加报价；
（2）在 2021 年 1 月 1 日至本项目询比截止日期间，报价人（单位）、法定代表人（事业法人）、项目经理没有被人民法院生效判决认定为行贿犯罪的（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等），否则，其提交的报价文件将视为无效（报价人须在报价文件格式的承诺函中作出承诺，若为联合体报价，联合体各方均承诺本单位及本单位人员没有被人民法院生效判决或裁定认定行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）。
3.2本次询比接受联合体报价。
（1）报价人为联合体报价的，联合体各成员单位须在其自身资质允许范围内及联合体分工范围内承担相应工作。
（2）联合体报价须满足以下要求：
①联合体所有成员数不得超过2个，即为1个牵头人加1个成员；
②联合体各方资质均必须满足资格审查条件中3.1款第1项资质要求，累计必须满足资格审查条件中3.1款第2项资质要求。
③联合体各方累计必须满足资格审查条件中3.1款第3项业绩要求及第4项财务要求。
④拟投入的项目负责人应为联合体牵头人单位人员。
⑤联合体各方均必须满足资格审查条件3.1款第6项信誉要求。
3.3法定代表人为同一人或者存在控股关系的不同报价人，不得参加同一标段报价。否则，相关报价均无效。（控股关系，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东）。
4. 评审办法
本次询比采用资格后审，评审采用综合评估法。
5.询比文件的获取
5.1凡具备上述条件并有意参加本项目的报价人，请持营业执照副本原件及复印件、资质证书副本原件及复印件、银行开户许可证原件及复印件（复印件上均须加盖单位公章）、法定代表人授权书原件、被授权人身份证（含复印件）于2024年 4 月 2 日至 2024年 4 月 7 日9：00～17：00（北京时间）到四川省成都市武侯祠横街1号1号楼421室报名并领取询比文件，询比文件仅免费提供电子版，报名资格不能转让。
5.2补遗书（如果有）在四川省公路规划勘察设计研究院有限公司官网（http://www.schdri.com/）自行查阅和下载。
报价人应在报价期间适时关注上述网站，并及时下载相关内容，询比人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与询比人联系；逾期未联系的，询比人视为报价人没有任何问题和疑问，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由报价人负责。
5.3报价人在递交报价文件之前不能向询比人以任何方式提供有关报价人的任何信息和联系方式。
6. 报价文件的递交及相关事宜
6.1踏勘现场及报价预备会：
踏勘现场：询比人不组织，由报价人自行考察，并负责考察过程中的交通、安全以及相关费用。报价人参与报价的，视为已自行考察。
报价预备会议：询比人不组织。
6.2报价文件的送交：
报价人在 2024 年 4 月 8 日上午8:30～9:30时（北京时间），截止时间为2024 年 4 月08日上午9:30时（北京时间），将按要求密封完好的报价文件以面交方式送达：四川省成都市武侯祠横街1号1号楼4楼会议室。询比人定于报价文件送交截止时间的同一时间、同一地点举行公开开标，报价人应派代表出席并签认开标结果。
6.3逾期送达的或未送达指定地点的报价文件或未按要求密封的报价文件，询比人不予受理。
7.询比保证金
7.1报价人在送交报价文件前，必须按询比文件规定提交询比保证金，询比保证金金额为人民币贰万元整。
8. 发布公告的媒介
本次询比公告在四川省公路规划勘察设计研究院有限公司官网上发布。
9. 评审结果
询比人在收到评审报告之日起3日内，将评审结果即评审委员会推荐的成交候选人名单在四川省公路规划勘察设计研究院有限公司官网（http://www.schdri.com/）上公示3个工作日以接受社会公开监督。报价人或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在成交候选人公示期间提出。超出投诉或举报时效的，则不予受理。
10.联系方式
招 标 人：四川省公路院宏途新材科技有限公司
邮 编：610041
电 话：登录即可免费查看
传 真：028-85525350
联 系 人：登录即可免费查看
2024年4月1日
四川省公路院宏途新材科技有限公司拟实施高韧性混凝土预制构件二期生产线项目，建设资金来源为企业自筹。项目发包人为四川省公路院宏途新材科技有限公司。本项目目前已具备询比条件，现由项目发包人作为询比人，对本项目拌合站建设进行公开询比。
2. 项目概况与询比范围
2.1工程概况：
本项目工程地点位于雅安市雨城区西门南路 173 号。按照高韧性混凝土预制构件二期生产线建设的要求，需建设安装整套混凝土生产线，包括1.5m³立轴行星式搅拌机、配料系统、除尘系统及其配套设备等，详见技术规范。
2.2询比范围：
本次询比为四川省公路院宏途新材科技有限公司高韧性混凝土预制构件二期生产线项目厂区拌合站建设，划分为BHZ2024一个标段；
2.3建设工期：
预计工期：40个日历天。缺陷责任期为36个月。
3. 报价人资格要求
3.1资格要求
1、具有独立法人资格，持有有效营业执照、基本账户开户许可证或基本账户信息表、安全生产许可证；
2、业绩要求：自2021年1月1日（以竣工或完工时间为准）至今，完成100万元以上混凝土拌合站建设项目1个及以上。
注：业绩中拌合站建设项目可为合同中包含该施工内容的项目或者单独合同的项目。
3、财务要求：近一年（2022年或2023年）财务净资产收益率≥0；
4、人员、信誉、设备等方面具有相应的施工和管理能力；
5、信誉要求：
（1）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人的报价人，不得参加报价；
（2）在 2021 年 1 月 1 日至本项目询比截止日期间，报价人（单位）、法定代表人（事业法人）、项目经理没有被人民法院生效判决认定为行贿犯罪的（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等），否则，其提交的报价文件将视为无效（报价人须在报价文件格式的承诺函中作出承诺，若为联合体报价，联合体各方均承诺本单位及本单位人员没有被人民法院生效判决或裁定认定行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）。
3.2本次询比接受联合体报价。
（1）报价人为联合体报价的，联合体各成员单位须在其自身资质允许范围内及联合体分工范围内承担相应工作。
（2）联合体报价须满足以下要求：
①联合体所有成员数不得超过2个，即为1个牵头人加1个成员；
②联合体各方资质均必须满足资格审查条件中3.1款第1项资质要求，累计必须满足资格审查条件中3.1款第2项资质要求。
③联合体各方累计必须满足资格审查条件中3.1款第3项业绩要求及第4项财务要求。
④拟投入的项目负责人应为联合体牵头人单位人员。
⑤联合体各方均必须满足资格审查条件3.1款第6项信誉要求。
3.3法定代表人为同一人或者存在控股关系的不同报价人，不得参加同一标段报价。否则，相关报价均无效。（控股关系，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东）。
4. 评审办法
本次询比采用资格后审，评审采用综合评估法。
5.询比文件的获取
5.1凡具备上述条件并有意参加本项目的报价人，请持营业执照副本原件及复印件、资质证书副本原件及复印件、银行开户许可证原件及复印件（复印件上均须加盖单位公章）、法定代表人授权书原件、被授权人身份证（含复印件）于2024年 4 月 2 日至 2024年 4 月 7 日9：00～17：00（北京时间）到四川省成都市武侯祠横街1号1号楼421室报名并领取询比文件，询比文件仅免费提供电子版，报名资格不能转让。
5.2补遗书（如果有）在四川省公路规划勘察设计研究院有限公司官网（http://www.schdri.com/）自行查阅和下载。
报价人应在报价期间适时关注上述网站，并及时下载相关内容，询比人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与询比人联系；逾期未联系的，询比人视为报价人没有任何问题和疑问，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由报价人负责。
5.3报价人在递交报价文件之前不能向询比人以任何方式提供有关报价人的任何信息和联系方式。
6. 报价文件的递交及相关事宜
6.1踏勘现场及报价预备会：
踏勘现场：询比人不组织，由报价人自行考察，并负责考察过程中的交通、安全以及相关费用。报价人参与报价的，视为已自行考察。
报价预备会议：询比人不组织。
6.2报价文件的送交：
报价人在 2024 年 4 月 8 日上午8:30～9:30时（北京时间），截止时间为2024 年 4 月08日上午9:30时（北京时间），将按要求密封完好的报价文件以面交方式送达：四川省成都市武侯祠横街1号1号楼4楼会议室。询比人定于报价文件送交截止时间的同一时间、同一地点举行公开开标，报价人应派代表出席并签认开标结果。
6.3逾期送达的或未送达指定地点的报价文件或未按要求密封的报价文件，询比人不予受理。
7.询比保证金
7.1报价人在送交报价文件前，必须按询比文件规定提交询比保证金，询比保证金金额为人民币贰万元整。
8. 发布公告的媒介
本次询比公告在四川省公路规划勘察设计研究院有限公司官网上发布。
9. 评审结果
询比人在收到评审报告之日起3日内，将评审结果即评审委员会推荐的成交候选人名单在四川省公路规划勘察设计研究院有限公司官网（http://www.schdri.com/）上公示3个工作日以接受社会公开监督。报价人或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在成交候选人公示期间提出。超出投诉或举报时效的，则不予受理。
10.联系方式
招 标 人：四川省公路院宏途新材科技有限公司
邮 编：610041
电 话：登录即可免费查看
传 真：028-85525350
联 系 人：登录即可免费查看
2024年4月1日
微信扫码关注
